{"id":775,"date":"2025-04-29T13:52:00","date_gmt":"2025-04-29T13:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/?p=775"},"modified":"2025-04-29T13:54:03","modified_gmt":"2025-04-29T13:54:03","slug":"il-danno-da-perdita-del-superbonus-110","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/","title":{"rendered":"Il danno da perdita del superbonus 110"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Il danno da perdita del \u201csuperbonus 110\u201d &#8211; Tribunale Pavia, Sez. III, Sent., 17\/03\/2025, n. 340<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em><br><\/em><\/strong>Secondo la sentenza in commento, in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno<br>al committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non<br>determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale<br>del committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell\u2019appaltatore.<br>Non ammettendo il nostro ordinamento il risarcimento di danni \u201cin re ipsa\u201d, il committente \u00e8,<br>quindi, onerato di provare non solo l\u2019osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i<br>requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale asseritamente<br>perduto in conseguenza dell\u2019altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalit\u00e0 tra<br>l\u2019inadempimento dell\u2019appaltatore e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilit\u00e0 di<br>ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale, sotto forma di agevolazione fiscale, in quanto<br>ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><strong>Svolgimento del processo<br><\/strong>Con atto di citazione ritualmente notificato Tizio, conveniva in giudizio la societ\u00e0 Alfa, per sentirla<br>condannare, previo accertamento del grave inadempimento imputabile all&#8217;appaltatore e della<br>conseguente pronuncia di risoluzione del contratto d&#8217;appalto stipulato tra le parti in data 20.08.2021,<br>alla restituzione, in suo favore, dell&#8217;acconto versato pari ad Euro 25.643,09, oltre al risarcimento dei<br>danni subiti a causa ed in conseguenza dell&#8217;inadempimento contrattuale, consistenti nella perdita<br>definitiva dell&#8217;agevolazione fiscale del &#8220;superbonus 110%&#8221;, quantificati in Euro 185.388,39, il tutto<br>oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria e al rimborso delle spese di lite.<br>A sostegno delle domande, l&#8217;attore adduceva le seguenti circostanze:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Motivi della decisione<br><\/strong>Con sentenza del 17\/03\/2025 il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda attorea in<br>ragione delle seguenti argomentazioni.<br>In via preliminare il giudicante riteneva provata la stipulazione tra le parti di un contratto di appalto<br>avente ad oggetto opere di ristrutturazione dell&#8217;immobile di propriet\u00e0 dell&#8217;attore con contestuali<br>opere di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.<br>Parimenti provato \u00e8 risultato, da un lato, il versamento, da parte dell&#8217;attore in favore della societ\u00e0<br>convenuta dell&#8217;importo di Euro 25.643,09 a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito (pari al 10%<br>del prezzo complessivo, oltre IVA) e, dall&#8217;altro, l&#8217;inadempimento di quest&#8217;ultima in ordine<br>all&#8217;esecuzione delle opere appaltate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Il giudice adito ha pertanto ritenuto di dover accogliere la domanda di risoluzione del contratto di<br>appalto ai sensi dell&#8217;art. 1453 c.c., per grave inadempimento dell&#8217;appaltatrice condannando<br>quest&#8217;ultima alla restituzione, in favore dell&#8217;attore, dell&#8217;acconto di Euro 25.643,09, trattandosi di<br>pagamento oramai privo di giustificazione causale in ragione dell&#8217;intervenuta risoluzione del<br>contratto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Su tale importo spettano altres\u00ec, secondo il giudicante, gli interessi al tasso legale di cui all&#8217;art.<br>1284, comma 1 c.c. dalla data della domanda stragiudiziale di restituzione dell&#8217;indebito alla data<br>della domanda giudiziale e al tasso maggiorato di cui all&#8217;art. 1284 comma 4, c.c. dal giorno<br>successivo alla notifica dell&#8217;atto di citazione al saldo effettivo, mancando la prova della mala fede<br>dell&#8217;accipiens ai fini della decorrenza degli interessi legali dal giorno del pagamento.<br>Quanto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento, il Tribunale ricorda<br>preliminarmente quanto statuito dalla Suprema Corte in tema di riparto degli oneri probatori in<br>materia di responsabilit\u00e0 contrattuale. Secondo la giurisprudenza apicale, infatti, il creditore-<br>danneggiato ha l&#8217;onere di dimostrare l&#8217;esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto<br>asseritamente inadempiente-debitore ed il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza<br>che se, al termine dell&#8217;istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche<br>solo perch\u00e9 rimasto incerto, la domanda deve essere rigettata (cfr., ex aliis, Cass. n.20707\/2023,<br>Cass. n.4009\/2020; Cass. n.29315\/2017).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Nel caso di specie, l&#8217;attore ha dedotto che la mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti dalla<br>legge per poter usufruire del superbonus 110%, avrebbe avuto, quale ulteriore conseguenza, la<br>perdita definitiva dell&#8217;agevolazione fiscale.<br>In particolare, nell&#8217;atto di citazione l&#8217;attore ha ritenuto che la perdita del beneficio fiscale<br>configurerebbe indubbiamente un danno patrimoniale atteso che il medesimo, nel far eseguire le<br>opere, successivamente allo spirare del termine per il godimento del beneficio, non avrebbe potuto<br>pi\u00f9 beneficiare del superbonus 110% valevole fino al 31\/12\/2023; pertanto, sempre secondo<br>l&#8217;opinamento attoreo, la societ\u00e0 convenuta oltre a dover restituire le somme incassate a titolo di<br>acconto, avrebbe dovuto essere condannata anche al risarcimento del danno patrimoniale subito<br>dall&#8217;attore quantificato in Euro 185.388,39 quale quota percentuale non pi\u00f9 detraibile che con<br>l&#8217;esecuzione dei lavori sarebbe rimasta irrimediabilmente a suo carico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Il Tribunale adito nella sentenza in commento, ha ritenuto tuttavia infondata la domanda attorea per<br>i seguenti motivi.<br>In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la<br>giurisprudenza di merito (v. tra le altre, Trib. Padova, sent. n. 2266\/2023; Trib. Perugia sent. n.<br>1478\/2024; Trib. Venezia n. 706\/2024; Trib. Varese, sent. n. 1065\/2024; Trib. Padova, sent. n.<br>1192\/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59\/2025), alla quale ha ritenuto di aderire il Tribunale pavese, opina<br>nel senso che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in<br>automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del<br>committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell&#8217;appaltatore.<br>Non ammettendo il nostro ordinamento il risarcimento di danni &#8220;in re ipsa&#8221;, il committente \u00e8 quindi<br>onerato di provare non solo l&#8217;osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti<br>soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale &#8211; in tesi &#8211; perduto in<br>conseguenza dell&#8217;altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalit\u00e0 tra l&#8217;inadempimento<br>dell&#8217;appaltatore e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilit\u00e0 di ottenere (o<br>conservare) il risparmio di spesa finale, sotto forma di agevolazione fiscale, in quanto ormai<br>definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Nei precedenti giurisprudenziali sopra citati si richiede, ad esempio, la prova dell&#8217;impossibilit\u00e0 per il<br>committente di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l&#8217;esecuzione dei lavori<br>originariamente appaltati al debitore inadempiente, ovvero la prova che, pur avendo affidato ad altra<br>impresa l&#8217;esecuzione dei lavori, il committente abbia effettivamente sostenuto o dovr\u00e0 certamente<br>sostenere (essendosi assunto la relativa obbligazione), per la medesima opera, spese a titolo di<br>corrispettivo in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto se, concorrendo l&#8217;agevolazione<br>fiscale mediante cessione del credito d&#8217;imposta o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni<br>fiscali, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l&#8217;obbligazione assunta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Nel caso in esame, l&#8217;attore non ha provato (ed invero neppure dedotto) di essersi trovato<br>nell&#8217;impossibilit\u00e0 di reperire altre imprese costruttrici in tempo utile a salvaguardare, in tutto o in<br>parte, l&#8217;agevolazione fiscale prevista e prorogata nel tempo dalla legislazione sopravvenuta, n\u00e9 ha<br>allegato e provato di essere (stato) nel possesso di tutti i requisiti (oggettivi, soggettivi e tecnici)<br>richiesti dalla legge ratione temporis vigente per l&#8217;effettiva conseguibilit\u00e0 dello &#8220;sconto in fattura&#8221;<br>de quo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Inoltre, non \u00e8 ravvisabile dagli atti alcun danno patrimoniale propriamente inteso, quale differenza<br>tra il patrimonio attuale del committente ed il valore che tale patrimonio avrebbe avuto in assenza<br>dell&#8217;inadempimento dell&#8217;appaltatrice, non essendo peraltro noto se l&#8217;attore ha poi dato corso alle<br>medesime opere originariamente appaltate e se lo stesso ha sostenuto spese ulteriori in conseguenza<br>del ritardo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Non \u00e8 dunque possibile sostenere, secondo il tribunale adito che l&#8217;attore, a causa<br>dell&#8217;inadempimento della societ\u00e0 convenuta, ha subito una diminuzione della propria sfera<br>patrimoniale, che risulta essere la medesima tanto prima quanto dopo l&#8217;illecito compiuto<br>dall&#8217;appaltatrice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Diverso sarebbe stato il caso in cui il ricorrente avesse allegato e provato l&#8217;esecuzione delle opere di<br>ristrutturazione da parte di impresa terza, sostenendo costi superiori a quelli pattuiti con la<br>convenuta, in ragione della perdita, in tutto o in parte, dei benefici fiscali di legge; ma cos\u00ec non \u00e8,<br>come gi\u00e0 osservato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Inoltre, motiva ulteriormente il Tribunale nella sentenza in commento, il fatto che la legislazione<br>attualmente vigente preveda bonus fiscali per percentuali minori ovvero requisiti pi\u00f9 stringenti per<br>il loro ottenimento, non \u00e8 sufficiente a dimostrare l&#8217;esistenza di un danno patrimoniale inteso come<br>perdita di un risultato (il mancato risparmio economico), in quanto tale pregiudizio potrebbe<br>ravvisarsi unicamente nel caso in cui l&#8217;attore avesse effettivamente incaricato terzi, sostenendo<br>spese superiori rispetto al corrispettivo pattuito con la convenuta o, quantomeno, assunto<br>l&#8217;obbligazione relativa al pagamento di un corrispettivo di maggiore importo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>N\u00e9 peraltro pu\u00f2 condividersi la quantificazione del danno pari al differenziale tra il bonus fiscale<br>(c.d. &#8220;superbonus 110&#8221;) asseritamente spettante al momento della conclusione dell&#8217;appalto oggetto<br>di causa ed il bonus che spetterebbe attualmente se l&#8217;opera venisse appaltata a terzi a legislazione<br>vigente. Il calcolo di tale differenziale risulta, infatti, ipotetico e inattendibile, in quanto effettuato<br>sulla base del corrispettivo pattuito con la convenuta, mentre &#8211; come gi\u00e0 osservato &#8211; avrebbe dovuto<br>effettuarsi tenendo conto del corrispettivo richiesto da una nuova impresa appaltatrice o a questa<br>anticipatamente versato, in misura asseritamente maggiore di quanto avrebbe altrimenti risparmiato;<br>Dalle esposte lacune assertive e probatorie deriva, secondo il giudice adito, l&#8217;impossibilit\u00e0 di<br>riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale per la &#8220;perdita&#8221; asseritamente subita (danno<br>emergente e lucro cessante), cos\u00ec come configurato e richiesto dall&#8217;attore nell&#8217;atto introduttivo e<br>nelle conclusioni rassegnate in via principale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Il Tribunale adito, pertanto:<br>i &#8211; ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell&#8217;appaltatrice e<br>per l&#8217;effetto,<br>ii &#8211; ha condannato la societ\u00e0 Alfa alla restituzione, in favore dell&#8217;attore, dell&#8217;acconto dal medesimo<br>versato debitamente aumentato degli interessi siccome quantificati nella parte motiva;<br>iii. ha disposto il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita<br>dell&#8217;agevolazione fiscale, in quanto infondata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><em>Avv. Andrea Galiffa<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il danno da perdita del \u201csuperbonus 110\u201d &#8211; Tribunale Pavia, Sez. III, Sent., 17\/03\/2025, n. 340 Secondo la sentenza in commento, in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del dannoal committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale nondetermina in automatico un danno patrimoniale, ossia una [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":776,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29,24],"tags":[],"class_list":["post-775","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-civile","category-news"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Il danno da perdita del superbonus 110 - Blog<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Secondo la sentenza in commento, in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del dannoal committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale nondetermina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimonialedel committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell\u2019appaltatore.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Il danno da perdita del superbonus 110\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Secondo la sentenza in commento, in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del dannoal committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale nondetermina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimonialedel committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell\u2019appaltatore.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Blog\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-04-29T13:52:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-04-29T13:54:03+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/foto-articolo-blog-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1313\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"875\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"ABGM\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"ABGM\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"9 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/\",\"url\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/\",\"name\":\"Il danno da perdita del superbonus 110 - Blog\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/foto-articolo-blog-1.jpg\",\"datePublished\":\"2025-04-29T13:52:00+00:00\",\"dateModified\":\"2025-04-29T13:54:03+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/#\/schema\/person\/331f6b00f541f834076a1a1ac431dd29\"},\"description\":\"Secondo la sentenza in commento, in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del dannoal committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale nondetermina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimonialedel committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell\u2019appaltatore.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/foto-articolo-blog-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/foto-articolo-blog-1.jpg\",\"width\":1313,\"height\":875,\"caption\":\"Il danno da perdita del superbonus 110\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Il danno da perdita del superbonus 110\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/#website\",\"url\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/\",\"name\":\"Blog\",\"description\":\"ABGM, lo studio legale sempre al tuo fianco\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/#\/schema\/person\/331f6b00f541f834076a1a1ac431dd29\",\"name\":\"ABGM\",\"sameAs\":[\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\"],\"url\":\"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/author\/admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Il danno da perdita del superbonus 110 - Blog","description":"Secondo la sentenza in commento, in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del dannoal committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale nondetermina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimonialedel committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell\u2019appaltatore.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Il danno da perdita del superbonus 110","og_description":"Secondo la sentenza in commento, in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del dannoal committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale nondetermina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimonialedel committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell\u2019appaltatore.","og_url":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/","og_site_name":"Blog","article_published_time":"2025-04-29T13:52:00+00:00","article_modified_time":"2025-04-29T13:54:03+00:00","og_image":[{"width":1313,"height":875,"url":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/foto-articolo-blog-1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"ABGM","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"ABGM","Tempo di lettura stimato":"9 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/","url":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/","name":"Il danno da perdita del superbonus 110 - Blog","isPartOf":{"@id":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/foto-articolo-blog-1.jpg","datePublished":"2025-04-29T13:52:00+00:00","dateModified":"2025-04-29T13:54:03+00:00","author":{"@id":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/#\/schema\/person\/331f6b00f541f834076a1a1ac431dd29"},"description":"Secondo la sentenza in commento, in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del dannoal committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale nondetermina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimonialedel committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell\u2019appaltatore.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/#primaryimage","url":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/foto-articolo-blog-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/foto-articolo-blog-1.jpg","width":1313,"height":875,"caption":"Il danno da perdita del superbonus 110"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2025\/04\/29\/il-danno-da-perdita-del-superbonus-110\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Il danno da perdita del superbonus 110"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/#website","url":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/","name":"Blog","description":"ABGM, lo studio legale sempre al tuo fianco","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/#\/schema\/person\/331f6b00f541f834076a1a1ac431dd29","name":"ABGM","sameAs":["https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog"],"url":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/author\/admin\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=775"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/775\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":779,"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/775\/revisions\/779"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/776"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}